Última revisión
Sentencia Administrativo Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección 5, Rec 10462/2004 de 02 de Marzo de 2009
Texto
Relacionados:
Voces
Marginales
Legislación
Orden: Administrativo
Fecha: 02 de Marzo de 2009
Tribunal: Tribunal Supremo. Sala de lo Contencioso-Administrativo
Ponente: CALVO ROJAS, EDUARDO
Núm. Cendoj: 28079130052009100067
Resumen
No ha lugar al recurso interpuesto contra la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Aragón, sobre paralización de obras de movimiento de tierras. La paralización o suspensión de obras por no estar amparadas en licencia municipal o excederse de lo autorizado en ella, no constituye un acto sancionador sino una medida cautelar tendente al restablecimiento de la legalidad urbanística, que por su propia naturaleza, no requiere tramitación específica, ni trámite de audiencia, bastando el simple acuerdo suspensorio, incluso de oficio. Habiendo existido una anterior paralización de las obras que fue dejada sin efecto, no cabe afirmar que la nueva suspensión de las obras suponga la revocación o revisión de aquel acto que levantó la anterior paralización, pues se trata de medidas adoptadas por el Ayuntamiento en momentos y a partir de datos diferentes.
Voces
Legalización
Órdenes de suspensión
Suelo y ordenación urbana
Actos de trámite
Legalidad urbanística
Acto impugnable
Procedimiento sancionador
Indefensión
Teniente de alcalde
Viviendas de protección oficial
Licencias municipales
Jurisdicción contencioso-administrativa
Valoración de la prueba
Derecho a indemnización
Paralización de obras